房屋翻新装修合同
装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定、签订的合同 。装修合同就是为了房屋装修而签订的合同 。以下是小编为大家整理的房屋翻新装修合同，供大家参考学习 。
房屋翻新装修合同1
甲方：
乙方
为了顺利完成工程任务，保证工程质量，明确双方责任，经双方协商同意，特定如下条款，供双方遵守执行 。
第一条 乙方承包甲方库区南侧房屋x间翻修和生活区洗澡堂外侧房屋、间装修工程，必须按质、按量、按时完成工程任务，承包形式为包工包料 。
第二条工程时问：200 x年x x月x日至___月x x 日
第三条工程要求
1.库区东南侧x间房屋翻修范围包括房顶拆除、更换房梁、油毯、木板、瓦;x间房屋粉刷、吊顶、安装照明线路、供水管、门窗，墙裙底部1. 3m为油漆，1.3m以上为涂料面，要求墙面光滑、照明线路不许外露 。
2.澡堂外侧一间房屋粉刷标准和饭堂要求一致，更换电开关，维修照明线路，油漆3个门 。
第四条工程质量和检查验收
1.本工程以国家gbj300 - 88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》为依据 。
2.乙方必须严格按施工图纸设计说明和国家颁发的有关规范规程、验评标准进行施工，并接受甲方技术人员监督检查 。
3.甲方对乙方的施工程序、工程质量实行全程监督检查 。若发现质量问题，视影响程度给予乙方相应的经济处罚(罚款从承包费中划拨) 。工程施工中若发生质量问题，其损失有乙方承担 。
4.工程竣工后，由甲方组织有关技术人员，依据有关规定与要求组织验收 。
第五条合同签订后，甲方由刘___、乙方由张x为现场代表，及时解决工程现场中出现的人为问题，并由甲方代表全程监控乙方施工质量 。
第六条依据x x省颁布的建筑工程预算定额及国家规定的有关文件作出工程造价总值人民币x x x x元 。
第七条工程交工验收合格后，由甲方一次性将工程款的90%拨付乙方 。
第八条工程保修期一年，在工程交工后一年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的10%(工程维修押金)拨付乙方 。
第九条其他条款：
1.乙方在施工中应严格遵守操作规程，加强安全管理，如发生工伤事故，由乙方自行负责 。
2.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方营区和库区安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责(特别是库房安全) 。
第十条本合同一式二份，双方各执一份 。
第十一条合同有效期限，自双方代表签字盖章后生效，至工程验收及保修期满后失效 。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
房屋翻新装修合同2
委任单位：
施工单位：
就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限：本工程自2019年 月日至2019年 月 日完工 。
五、工程造价为人民币：
六、付款方式：
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款 。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清 。
3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方 。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款 。
七、材料设备：
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所 。
八、工程施工：
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工 。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责 。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延 。
4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责 。
九、工程质量：
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准 。
2、各类装饰工程质量保修一年 。
十、工程验收：
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验
收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期 。
十一、违约责任：
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方 。
十二、备注：
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行 。
十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力 。
甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
房屋翻新装修合同3
发包人(甲方)：________________________
住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________
委托代理人：________________________电话：____________ 传真：____________
承包人(乙方)：________________________
住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________
法定代表人：________________________ 电话：____________
本工程设计人：________________________ 电话：____________
施工队负责人：________________________电话：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：
第一条 工程概况
1. 工程名称：__________________________________ 。
2、工程地点：__________________________________。
3、承包范围：参见合同附件之预算表 。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式：
1)承包人包工、包料;
2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
3)承包人包工、发包人包料 。
(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》 。)
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第____________ 种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内) 。
施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准 。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件 。
第三条 甲方工作
1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作 。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外 。
房屋翻新装修合同
推荐阅读
- 卫生间装修过程中，卫生间防水高度如何确定？
- 装修中硬装和软装哪个更重要，为什么？
- 房子装修后关闭门窗一年后入住，有什么影响？
- 为什么现在好多人装修，去选择装修公司，不去找装修的师傅，但装修公司还是要找师傅呀，你怎么看？
- 装修时配电箱需要移位、改装或更换吗？
- 卫生间装修有没有必要装浴缸？安装浴缸有什么不好的地方？
- 装饰装修资质怎么办理 装饰装修资质怎么办理流程
- 卫浴装修隔断用什么材料比较好？
- 装修前，一定要做的施工交底注意事项有哪些？
- 你家装修瓷砖准备选全瓷砖，还是泡水砖？