易坊好文馆

  1. 首页 > 生活百科 >

延期申请书怎么写350字左右

申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书 。下面是小编为大家带来的有关延期申请书怎么写 ， 希望大家喜欢 。
延期申请书怎么写1
申请人:a ， 男 ， _岁 ， ×族 ， _省_县人 ， _省_市_厂职工 ， 现住_市_区_街_号 。
请求事项:
关于_区人民法院(1999)民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案 ， 现因申请人无法按期出庭 ， 请求人民法院延期审理 。
事实和理由:
申请人a诉b债务纠纷一案 ， _区人民法院定于_年_月_日_时开庭审理 。申请人于_年_月_日在工作时被机器压伤 ， 右腿骨折 ， 现住院治疗 ， 故无法按期参加开庭审理 。延期开庭申请书 。为保障申请人出庭参加诉讼的权利 ， 根据<中华人民共和国民事诉讼法>第132条第1款之规定 ， 特请求人民法院推延本案开庭审理日期 。
此致
_市_区人民法院
申请人:a
_年_月_日
延期申请书怎么写2
__市人力资源和社会保障局：
我单位属股份制企业单位 ， 主要从事建筑机械等等生产经营活动 ， 因现在工程师岗位工作的__先生的就业证(编号：桂劳社外就字(20__)100号)即将到期 ， 而且目前我单位还无法在国内找到该工作岗位的合适人选 ， 所以 ， 决定继续聘用__先生 ， 申请延期至___年___月___日 。根据《外国人在中国就业管理规定》的要求 ， 现将有关材料随文上报(附后) ， 请给予办理外国人就业证延期手续 。
附件：1.外国人就业延期原因的报告(原件1 份);
2.《外国人就业延期申请表》(原件1 式3份);
3.就业证(复印件1份) ， 该证延期页用完的须提供外国人近期正面免冠半身相片1张 ， 规格为2寸 ， 用以制作新证;
4.有效护照及外国人居留证件(复印件1份);
5.用人单位与外国人签订的劳动合同(复印件1份);
6.中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的健康检查证明书(复印件1份);
7.工商营业执照(副本) ， 批准证书 ， 事业单位法人、社会团体或外企驻当地代表机构等用人单位提供登记证 ， 其他类型的用人单位提供有关政府批文(复印件1份) 。
单位名称(盖章)
_×年×月×日
延期申请书怎么写3
姓名：__
国籍：__
护照号码：__
出生日期：__
我公司保证申请人材料绝对真实 ， 如有弄虚作假 ， 愿意承担法律责任 ， 并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定 ， 严格落实管理责任 ， 如该人在签证有效期内 ， 从事与签证事由不符的活动 ， 我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告 ， 并及时办理签证变更、注销、吊销等手续 。
负责人签字：__
单位名称：__
_年_月_日
延期申请书怎么写4
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20__年度保障性住房利民楼建设项目于20__年8月30日正式开工 ， 计划竣工时间为20__年10月15日 ， 工程总工期为410日历天 。我司于20__年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工 ， 因多种重要因素造成施工延期 ， 致使工程无法按要求正常竣工 。特向业主申请该工程工程延长工期 ， 造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平 ， 场地各种树木需要清理;临水临电未接通 。因此造成工期延期30天 。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力 ， 经协商原施工场地需要换土施工 。打乱了对该工程的施工进度计划 ， 造成工程延期30天 。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室 ， 开挖深度为4.5米 ， 场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程 。基坑支护项目时间为20__年12月15日至20__年3月29日共计105天 。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中 ， 遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工 ， 采取一系列措施进行处理 ， 以至于工程延期15天 。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面 ， 取消原地下室底板下的消防水池 ， 按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天 。
六、停水停电的影响
在20__年里经常出现停电停水现象 ， 停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期 。使我部无法对该工程进行正常的施工安排 ， 打乱了对该工程的进度计划 ， 造成人力、物力、的相当损失 ， 共延误工期10天 。
七、台风及雨水季节的影响
因四会市春节后台风及雨水天气较多 ， 为了保证施工质量与安全施工 ， 机械台班停工;台风期间暂停施工 。例如20__年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期 。
以上问题造成工期严重延误 ， 对本工程的施工进度造成大大的影响 。根据工程施工工艺要求 ， 同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款 ， 进行工期的顺延申请 。综合上述因素 ， 累计延误工期共400天 ， 使竣工日期由原来的20__年10月15日延迟到20__年11月30日 。
请贵局予以批复 。
再次感谢贵局对我公司工作的支持 。
此敬!
施工单位
20__年7月5日
延期申请书怎么写5
申请人：河南某某有限公司 ， 住所地郑州 。
法定代表人：张某某 ， 总经理 。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案 ， 现因申请人因身体原因无法按期出庭 ， 请求人民法院延期审理 。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案 ， 贵院业已立案受理 。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明 ， 现在北京住院 ， 拟在本周实施手术 ， 若本周能安排上 ， 则__年6月30号可以出院 ， 若本周安排不上 ， 则出院日期暂无法确定 ， 故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况 ， 其不出庭不便查明事情真相 。为保障申请人出庭参加诉讼的权利 ， 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定 ， 特请求人民法院推延本案开庭审理日期 。
郑州高新技术产业开发区人民法院
申请人：河南某某有限公司
申请日期：__年6月10日


延期申请书怎么写350字左右

    推荐阅读


    上一篇：【对贫血有帮助的蔬菜】不要生吃的蔬菜

    下一篇：【对补充矿物质有帮助的蔬菜】野蔬菜美味又健康